塑料購銷合同協議
合同雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規定，特訂立塑料購銷合同協議。
塑料購銷合同協議【1】
供方：
簽訂地點：
需方：_____________________________
簽訂時間：_______年_______月_______日
第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間：
第二條 質量標準： ___________________________________________________________________.
第三條 需方對質量的條件及用途：_____________________________________________________.
第四條 產品計量方法以及合理損耗計算方法：___________________________________________.
第五條 包裝標準、包裝物的供應與回收及費用負擔：_____________________________________.
第六條 隨貨提交資料：_______________________________________________________________.
第七條 標的物的所有權自提貨時起轉移，但需方在約定支付日期內未履行支付價款義務，標的物屬于供方所有。
第八條 交(提)貨方式、地點：_______________________________________________________.
第九條 運輸方式及到貨地點和費用負擔：_______________________________________________.
第十條 驗收標準、方法、地點及提出異議期限：__________________________________________
________________________________________________________________________________________.
第十一條 結算方法、付款方式及期限：_________________________________________________.
第十二條 如需提供擔保，需另立合同擔保書，作為本合同附件。
第十三條 供方對質量保證和負責期限：_________________________________________________.
第十四條 本合同解釋的條件：根據《中華人民共和國合同法》的有關條款執行。
第十五條 違約責任：_________________________________________________________________.
第十六條 解決合同爭議的方式：本合同在履行過程中發生的'爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成，依法向人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項：______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
第十八條 本合同以_________方式簽定，一式_____份，雙方各執_____份。自雙方簽章之日起生效。
第十九條 本合同若有未了事項，經雙方協商簽定的協議書、合同書和本合同在履行過程中發生的爭議，經協商達成的協議書均作為附屬合同執行。
第二十條 合同期限：自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。
塑料購銷合同協議【2】
承攬方：
委托方：
合同雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規定，特訂立本合同。
一、承攬標準
|
品名
|
材料
|
規格（mm)
|
計量單位
|
單價（含稅）
|
金額（元）
|
備注
|
|
|
|
見附件
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計（大寫）：具體金額于實際出貨為準
|
|
||||||
二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量：
所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預付 14.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間： 承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后 20 天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地：承攬方所在地。
八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。
九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委托方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委托方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議，并不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委托方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。
十二、知識產權：委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產權，委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書，營業執照復印件(蓋公章)，條碼證，QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委托方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委托方營業執照復印件(蓋公章)，QS證，印刷執照復印件(蓋公章)，第三方檢測報告。
十四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生后的12小時內書面通知委托方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續一周以上，委托方方有權取消本合同。
十五、違約責任：
1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委托方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責調換，并承擔逾期交付的責任;經過調換后，仍不符合合同規定的，委托方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，委托方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數量的合格產品視為交貨);未經委托方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的'違約金。
如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委托方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規定執行。
十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止
|
承攬方 |
委托方
|
|
|
單位名稱
|
|
|
|
法定代表
|
|
|
|
委托辦理人
|
|
|
簽訂地點： 簽訂時間：
塑料購銷合同協議【3】
合同編號：
合同簽訂地址：
甲方(需方)
乙方(供方)
依據《中華人民共和國合同法》、《產品質量法》等有關法律、法規，甲乙雙方經友好協商，自愿訂立本合同，以便共同遵守。
1、 產品名稱、型號規格、單位、數量及價格
序號 產品名稱 型號規格 單位 數量 單價(元) 小計(元) 備 注
合同總金額(rmb)大寫： 小寫：
2、 產品交貨方法及時間
2.1 交貨時間：合同簽訂生效后，乙方于 年 月 日前將本合同產品發給甲方;
2.2 乙方將合同產品運輸至甲方，交貨地點為
2.3 運輸方式：□快運 □鐵路 □航空 □市內送貨 □其他
3、付款方式及期限
甲方用以下第 項付款方式付出合同款項：
1.現款： 甲方于 年 月 日以 付款方式付出合同全額款項;
2.延期支票： 甲方以延期支票的形式支付全額款項，付款日期為 ;
3.延期付款： 甲方收到乙方所供貨物后的 內付清全部合同款項;
4.乙方在收到甲方貨款后，向甲方開具銷售發票。
4、所有權
如甲方未能在合同約定的付款期限內履行完付款義務，貨物的產權屬于乙方，乙方有權將貨物收回或要求甲方支付全部貨款并承擔違約責任。甲方需承擔因違約給乙方造成的經濟損失，包括但不僅限于支付違約金、貨物收回費用和如果本合同完全履行給乙方帶來的預期利潤及其他相關費用。
5、驗收期限及方式
5.1甲方須在收到貨物后 2 日內組織完成全部貨物的驗收。若貨物抵達后的2日內無書面或傳真向乙方提出質疑，則視為驗收合格。
5.2產品驗收標準：根據原廠產品出廠標準要求和合同技術參數驗收。
6、質量保證及售后服務
6.1 產品質量標準按照廠商出廠標準執行。
6.2 提供產品廠家標準服務與保修，免費提供電話技術支持和咨詢，同時提供各種有償服務。
6.3 其他服務約定：
7、違約責任及糾紛處理
7.1 乙方因廠商、運輸延誤、運輸滅失或不可抗力的原因不能及時交貨的，應向甲方說明，甲方不得以此向乙方主張違約責任。如無說明，遲交貨超過規定期限3天以上，應向甲方賠償不能交貨部分貨款的0.1%，遲交貨15天以上，甲乙雙方可協商解除合同或由乙方繼續履行供貨義務，但需向甲方支付不能交貨部分貨款的.1%;如無上述問題，甲方不能以任何理由退貨。
7.2 甲方延遲付款1—5天，每天按遲付金額的0.1%計算違約金;5天以上按遲付金額的0.3%計算違約金。
7.3 供需合同一旦簽定后，單方面解除合同的一方應支付對方合同金額的20%作為賠償金。
7.4 甲方違反合同約定拒絕接貨，或甲方在合同生效后中途退貨，應當向乙方償付退貨部分貨款20%的違約金。
7.5 本合同在執行過程中產生爭議，雙方應采取協商解決或由常州市工商行政管理部門調解，協商或調解不成的，可依法向人民法院訴訟，雙方當事人同意接受乙方所在地人民法院的司法管轄。
8、不可抗力及風險轉移
8.1 當事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因(戰爭、火災、洪水、臺風、地震或人力不可抗拒之事件)不能履行合同應在24小時內向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，須在7日內向對方出具主管部門提供的不可抗力的原因不能履行合同的證明材料。在發生不可抗力的情況下，應允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據實際狀況可部分或全部免于承擔違約責任。
8.2 本合同中，不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
8.3 貨物的風險自甲方簽收后轉移至甲方。
9、附則與其它
9.1 本合同如有未盡事宜，須經雙方協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
9.2 為縮短訂貨期，需方可用傳真方式訂立合同，傳真件需加蓋單位公章并由法定代表人或委托代理人簽名，供方收到上述傳真件后即加蓋印章傳給需方即合同成立，傳真件及其復印件視為原件，具有同等法律效力。
9.3 本合同簽名人員有權代表甲方，保證合同履行。如因甲方需要，該人員不能代表甲方，則甲方應立即書面通知乙方，如因甲方未立即通知乙方而給乙方造成損失或費用由甲方負擔。
9.4 本合同一式二份，雙方各執一份，甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后生效。
9.5 其它需說明的事宜：
甲方(需方)蓋章： 乙方(供方)蓋章：
法定代表人(委托代理人) 法定代表人(委托代理人)
聯系電話： 聯系電話：
傳真電話： 傳真電話：
聯系地址： 聯系地址：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
【塑料購銷合同協議】相關文章：
塑料購銷合同02-26
塑料購銷合同04-22
塑料購銷合同精選07-03
塑料制品購銷合同03-10
塑料購銷合同(15篇)03-21
塑料原料購銷合同03-06
塑料購銷合同15篇02-26
塑料制品購銷合同11-05
塑料購銷合同(集錦15篇)04-22
塑料購銷合同(通用15篇)03-21