【精品】買賣合同范文錦集9篇
隨著時間的推移，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關系，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編精心整理的買賣合同9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
買賣合同 篇1
出賣人：（以下簡稱甲方）
住所地：
授權代表：
聯(lián)系電話：
買受人：（以下簡稱乙方）
住所地：
授權代表：
聯(lián)系電話：
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律規(guī)定，在平等、自愿的基礎上，經(jīng)充分協(xié)商，就乙方購買甲方集裝箱達成以下買賣合同條款。
一、產(chǎn)品基本情況
產(chǎn)品名稱：
型號：
數(shù)量：
二、產(chǎn)品質(zhì)量
1、質(zhì)量標準：符合國際海運過程中要求的各種標準，適用于正常存貨。
2、乙方對產(chǎn)品質(zhì)量的特殊要求：________________。
3、乙方對產(chǎn)品包裝的特殊要求：_______________。
三、產(chǎn)品價款
產(chǎn)品的單價：人民幣_______元。
運費：人民幣___________元。
總價：人民幣___________元。
四、產(chǎn)品交付
1、甲方產(chǎn)品交付方式為：甲方送貨。
2、產(chǎn)品交付地點為：甲方所在地。
3、交貨時間為：合同生效后7天。
4、若乙方對甲方產(chǎn)品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關確認文件后7天內(nèi)交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時提供相應文件的，甲方有權延期交貨。
5、在合同約定期限內(nèi)甲方違約未能及時交貨的，產(chǎn)品的滅失、毀損的風險由甲方承擔；產(chǎn)品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產(chǎn)品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。
五、價款結(jié)算
乙方應在本合同書簽訂7日內(nèi)向甲方支付貨款______元，甲方在收到貨款當日或次日須將集裝箱安全及時送達乙方所在地。若因甲方延遲送貨，由此給乙方產(chǎn)生不必要的損失，損失由甲方承擔。
六、合同的解除
雙方協(xié)商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時書面通知到對方。
七、商業(yè)秘密
1、乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技術信息和經(jīng)營信息等）均為甲方的商業(yè)秘密。
2、無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔保密義務。非經(jīng)甲方書面同意或為履行本合同義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。
八、不可抗力
因火災、戰(zhàn)爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續(xù)履行合同的，由雙方另行協(xié)商。
因不可抗力終止合同履行的一方，應當于事件發(fā)生后2日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯袡嗖块T出具的發(fā)生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務而致?lián)p失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。
九、違約
本合同簽訂后，任何一方違約，都應當承擔違約金____________元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失（包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等）。
十、爭議解決
本合同履行過程中產(chǎn)生爭議的，雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
十一、本合同經(jīng)雙方蓋章或授權代表簽字后生效。
十二、本合同書一式____份，雙方各執(zhí)_____份。
甲方（蓋章）：
授權代表（簽字）：
_____年____月____日
乙方（蓋章）：
授權代表（簽字）：
_____年____月____日
買賣合同 篇2
甲方（賣方）：北京XXXXXXX有限公司 乙方（買方）：北京XXXXXX有限公司
簽訂時間：20xx年3月18日 依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、法規(guī)，遵照平等、自愿、公平和誠實信用原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，訂立合同如下： 第一條 家具基本情況：
第二條 付款方式：簽定合同時甲方收取貨款總額（20%）的定金，余款提貨或送貨時付清。
第三條 自提貨物。乙方自行提貨，現(xiàn)場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當日驗收合格。
第四條 甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗貨簽收，賣方應在交貨時督促買方對家具的商標、數(shù)量及款式等進行驗收，買方發(fā)現(xiàn)問題應當場提出，并由雙方協(xié)商達成解決方案。
第六條 違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的0。5%向乙方支付違約金。
第七條 購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內(nèi)修理或更
換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。
第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列兩種方式解決：
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第九條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方（簽章）：
委托代理人： 乙方（簽章）： 委托代理人：
買賣合同 篇3
甲方： （身份證號：）
乙方： （身份證號：）
等、自愿、有償?shù)脑瓌t，就甲方收藏品轉(zhuǎn)讓的事宜簽訂以下協(xié)議，共同信守。
一、甲方轉(zhuǎn)讓收藏品，乙方負責介紹買方，約定收藏品見附件。
二、甲方保證藏品的真實性、準確性和合法性，乙方不承擔任何與此相關法律責任。
三、雙方約定：成交前后，甲方不能與受買方見面或通訊，甲方提供藏品并書面提出最低成交價；若甲方違反約定，乙方有權自行處置該藏品。約定成交價成交乙方按交易價10%收取中介費；若超過最低成交價成交，超出部分乙方收取20%的介紹費用。
，乙方以或者邀請 擔保，
該收藏品由乙方負責保管，丟失損壞視同以最低成交價買斷該收藏品進行處理；收藏品自身的物理、化學變化引起變質(zhì)、損壞的，乙方不負責任。
五、甲方提供銀行賬號，交易成功后，買方一次性全款打到甲方賬戶，甲方按照以上約定返給乙方應得的部分。除此以外，雙方均不計交易前后發(fā)生的任何費用，買賣完成后協(xié)議自然終止。
六、若交易失敗，甲、乙方將擔保物或藏品退回，雙方均不承擔任何費用或責任，協(xié)議自然終止。
七、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
八、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，簽字生效。
（身份證號：）
（身份證號：）
20xx-8-30
買賣合同 篇4
原告：有限公司
住所： 市 區(qū) 路 號
法定代表人： 職務：董事長/總經(jīng)理
被告：：有限公司
住所： 市 區(qū) 路 號
法定代表人： 職務：董事長/總經(jīng)理
聯(lián)系電話：
被告： ，男，漢族， 年 月 日生，住址： ，聯(lián)系電話：
訴訟請求
一、請求判令被告支付給原告貨款 元；
二、請求判令被告支付逾期付款違約金 元；
三、請求判令被告承擔本案的全部訴訟費用。
事實與理由
年 月 日，被告從原告處購得 元貨物，根據(jù)合同約定，付款時間是 ，但至今未付貨款。
故為維護自己的合法權益，特向貴院提起訴訟，望予支持。
此致
人民法院
具狀人： 有限公司
年 月 日
買賣合同 篇5
甲方： 第四中學家長委員會(以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規(guī)規(guī)定，縣教育局和第四中學家長委員會組建競價、詢價小組，嚴格按照采購程序，于二0一三年七月二十八日通過競價、詢價采購，在規(guī)格符合要求、質(zhì)量保證、售后服務承諾等基礎上，采取低價原則確定供應商，在平等、自愿的基礎上，雙方按照采購方案確定的事項及成效結(jié)果簽訂如下合同：
第一條 項目名稱、數(shù)量、質(zhì)量、單價及規(guī)格
鳳岡縣第四中學床上用品(床套、床單、枕套3件為一套)。
1、數(shù)量：800套(具體按實有學生數(shù))
2、質(zhì)量：100%純棉布料(密度：不低于40支，重量為2.28斤/套)
3、單價：110元/套
4、規(guī)格：被套長2.2米，寬1.6米;床單長2.1米，寬1.3米;枕套長65公分，寬40公分。
5、顏色和圖標：符合學校提供的樣品。
第二條 甲、乙雙方的權利和義務
1、乙方必須在交貨時間內(nèi)將第一條中所列貨物送甲方指定地點，交甲方驗收。
2、供貨時間：20xx年8月30日這前提供所有成品，請校方驗收后，貨物仍由乙方保管。
3、在交貨期間，甲方有義務為乙方交貨提供方便。
4、乙方必須做到保質(zhì)保量。
第三條合同總額及付款方式
1、合同總金額;按實際發(fā)放套數(shù)計算;
2、付款方式：憑校方的收據(jù)與學校結(jié)算。
第四條違約責任
乙方未按合同提供貨物時間，應向甲方每日支付合同總價款1%的違約金。影響學校開學工作，甲方有權毀約。
第五條 合同未盡事宜
未盡事宜由甲、乙雙方以書面形式予以補充，與本合同具有同等法律效力。
本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，鳳岡縣第四中學和教育局各留存一份。本合同自雙方簽字之日即產(chǎn)生法律效力。
甲方： 乙方：
代表(簽章)： 代表(簽章)： 電話： 電話：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
買賣合同 篇6
在買賣合同糾紛案件中，當作為原告的出賣人訴請作為被告的買受人支付貨款時，買受人常常以貨物存在產(chǎn)品質(zhì)量問題進行抗辯，以達到減少給付貨款、抵消訴訟請求的目的。針對這一審判中的普遍現(xiàn)象，我院總結(jié)在審理這類糾紛中積極的審判經(jīng)驗，提煉出在審理此案糾紛中應把握的審理方法和審理重點，并作為我院今年法官業(yè)務培訓的內(nèi)容之一，于近期召開法官會議，組織審判人員進行了集中學習和培訓。我院總結(jié)的幾個審理要點為：
一、如何就當事人提出的質(zhì)量鑒定申請依職權進行審查并組織鑒定
當事人為了證明提出的貨物質(zhì)量異議，在案件審理過程中可能會隨時隨意向法院申請質(zhì)量鑒定，是否決定啟動鑒定程序，應當注意以下問題：
1、提出鑒定申請的期限及相關義務。根據(jù)最高人民法院《關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二十五條規(guī)定，當事人申請鑒定應當在舉證期限內(nèi)提出，當事人申請重新鑒定的除外。同時鑒定申請方應當預交鑒定費和提供相關的鑒定材料。
2、買賣合同是否約定驗收質(zhì)量異議期限。有約定的從約定，沒有約定的，根據(jù)《合同法》第一百五十八條規(guī)定，買受人應當在發(fā)現(xiàn)或者應當發(fā)現(xiàn)標的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定的合理期限內(nèi)通知出賣人。買受人在合理期限內(nèi)未通知或者自標的物收到之日起兩年內(nèi)未通知出賣人的，視為標的物的數(shù)量或者質(zhì)量符合約定。但對標的物有質(zhì)量保證期的，適用質(zhì)量保證期，不適用該兩年的規(guī)定。
3、是否有支持異議的證據(jù)材料。看當事人提出貨物質(zhì)量問題是簡單地陳述質(zhì)量異議理由，還是已經(jīng)提供相當?shù)淖C據(jù)材料。對提供了證據(jù)材料的，法官可經(jīng)審查判斷并在一定程度上初步認定質(zhì)量異議是否存有事實根據(jù)。
4、鑒定結(jié)論是否是審理案件必要的證據(jù)。審判結(jié)果并不一定完全依賴于鑒定結(jié)論，法官可以組織雙方當事人到現(xiàn)場對質(zhì)核查，或者由雙方當事人自行檢查并詳細列舉質(zhì)量問題或質(zhì)量現(xiàn)象清單。這樣既可節(jié)約訴訟成本，又可使雙方當事人清楚地了解質(zhì)量問題的狀況，有利于促成當事人雙方進行和解，通過維修、更換或者降價、賠償損失的方法解決雙方的爭議。
總之貨物質(zhì)量鑒定程序不應輕易啟動，整體上可圍繞上述四個方面進行審查，凡是當事人在舉證期限內(nèi)提出鑒定申請，且在雙方當事人約定或者法定的質(zhì)量異議期限內(nèi)，初步證明存在某些方面質(zhì)量問題的事實，同時鑒定是解決當事人雙方訟爭的必要證據(jù)，符合以上情況的，可考慮啟動鑒定程序。
二、如何區(qū)別買賣合同糾紛的反訴請求和反駁理由
買賣合同案件的被告在庭前答辯期間或者庭審之中提出的抗辯理由往往涉及多個方面，諸如出售方交付貨物數(shù)量、品種不符，貨物質(zhì)量有瑕疵，合同義務的履行方式不符等，以此達到反駁或者抵消原告訴訟請求的目的。所以，就常常存在反訴與反駁的區(qū)別問題。反訴是本訴被告基于同一案件事實或者法律關系提出新的訴訟請求，例如針對原告履約不全或者未實際履行合同的違約行為，要求原告承擔繼續(xù)履行、采取補救措施以及賠償?shù)冗`約責任或者主張買賣合同無效、撤消、終結(jié)合同、恢復合同履行前的狀態(tài)。而反駁是被告針對原告訴請主張陳述其意見和理由，以達到反對原告的訴訟請求，使其敗訴而維護自己合法權益的手段。在買賣合同中被告往往指出原告沒有按照雙方合同約定的主要要素條款履行其應當實際、完全履行的合同義務，導致原告主張給付貨款的條件不能成就，應適當?shù)販p少貨物價金、免除被告違約責任。因此反訴和反駁的重要區(qū)別是，反訴是本訴被告以明確形式請求法院判令本訴原告承擔買賣合同的民事責任，目的在于以其訴請與原告的訴請相互抵消，是兩個訴訟合并方式的吞并抵消；反駁是被告要求在同一訴訟內(nèi)部，通過合同雙方買賣合同責任的竟合，來達到被告減輕合同對等責任的目的。也就是說，反訴屬于請求權，反駁屬于抗辯權。反訴是獨立存在不受本訴影響的，向本訴原告提出了相互關聯(lián)的訴訟請求。反駁是依存于本訴，圍繞原告的訴訟請求而展開論證。反駁與原告的訴訟請求互相排斥，二者不能同時共存。反訴與本訴則的訴訟請求可相互同時成立，然后再發(fā)生吞并或者抵消。所以法官在審理買賣合同糾紛時，主觀上要有警覺意識，隨時注意當事人僅是闡明反駁的的觀點理由，還是已經(jīng)提出反訴請求，同時引導當事人舉證、質(zhì)證，合理地分配當事人的舉證責任。
三、如何判斷當事人是請求違約賠償責任還是產(chǎn)品瑕疵擔保責任及二者是否存在竟合狀態(tài)
我國《產(chǎn)品質(zhì)量法》第二十八條規(guī)定銷售者如果提供的產(chǎn)品不具備使用性能而事先未作說明的，不符合注明產(chǎn)品標準的，不符合實物表明的質(zhì)量標準的，銷售者承擔修理、更換、退貨的責任，造成損失的承擔賠償損失的責任。同時我國《合同法》第一百一十一條規(guī)定，質(zhì)量不符合約定的，應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明的，受損害方根據(jù)標的的性質(zhì)及損失的大小，可以合理選擇要求對方承擔修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。所以存在合同義務履行不全與買賣合同產(chǎn)品瑕疵擔保責任如何協(xié)調(diào)的問題。我國《產(chǎn)品質(zhì)量法》作為特別法規(guī)定了產(chǎn)品瑕疵擔保責任制度，《合同法》將其與合同不履行的違約責任竟合。因此在審理原告提出更換、退貨訴訟請求，同時又要求被告承擔因其違約導致原告損失的賠償責任時，應當注意平衡和協(xié)調(diào)這種責任竟合狀態(tài)，避免重復支持這兩項訴訟請求。同時還要注意與產(chǎn)品質(zhì)量缺陷造成的侵權損害賠償相區(qū)別。
四、如何處理違約與同時履行抗辯的問題
我國《合同法》規(guī)定的主要是嚴格責任原則，即無過錯原則。所以在審理買賣合同糾紛案件時，首先應當根據(jù)雙方合同約定的條款內(nèi)容和該類合同本身特有的性質(zhì)，判斷和區(qū)分合同當事人的權利和義務。通常情況下為出售方交付貨物轉(zhuǎn)移貨物所有權和收取貨款，買受方給付貨款并接受貨物。但是涉及某些產(chǎn)品的.買賣合同，雙方還約定諸如承攬義務、安裝、維修義務、產(chǎn)品使用技術指導義務等內(nèi)容。這種義務的實際履行直接影響到買受方的合同目的能否有效地實現(xiàn)。實踐中，買受方經(jīng)常以出售方?jīng)]有及時、實際地履行承攬、安裝、維修、產(chǎn)品使用技術指導義務，作為拒絕給付貨款的抗辯理由。處理這些問題，首先要判斷供貨方的主合同義務是否履行，合同次要義務尚未履行不能作為買受方拒絕付款的抗辯理由。否則，不僅不利于維護商事合同的安全和穩(wěn)定，同時有可能助長當事人惡意履行合同的傾向。要注意同時履行抗辯權的行使條件，包括由同一雙務合同互負債務、雙方互負債務已屆清償期、對方未履行債務、對方的對待履行是可能履行。如果法律或合同規(guī)定一方負有先行履行的義務，或雙方所負的義務無牽連性或?qū)r關系，或依誠實信用原則不適用同時履行抗辯，不能適用同時履行抗辯權。
買賣合同 篇7
賣方：
住所：
（如為自然人）身份證號碼： 電話號碼：
買方：
住所：
（如為自然人）身份證號碼： 電話號碼：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上簽訂本合同。
第一條 車輛基本情況
1、車主名稱： ；車型：卡特挖掘機 ； 發(fā)動機號：7JK18196 。
第二條 車輛價款、過戶手續(xù)費及支付時間、方式
1、車輛價款及過戶手續(xù)費
本車價款（包含全部費用）為人民幣：貳拾捌萬元整元（小寫：280000.00元）。
2、支付時間、方式
待本車過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)辦理完成后 3個工作日內(nèi)，買方向賣方一次性支付本車價款。 過戶手續(xù)費由賣方承擔。
第三條 車輛的過戶、交付及風險承擔
賣方應于本合同簽訂之日起 3個工作日內(nèi)，將辦理本車過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)所需的一切有關證件、資料的原件及復印件交給買方，該方為過戶手續(xù)辦理方。
賣方應于本車過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)辦理完成后 個工作日內(nèi)在 （地點）向買方交付車輛及相關憑證(見附件一)。
在車輛交付買方之前所發(fā)生的所有風險由賣方承擔和負責處理；在車輛交付買方之后所發(fā)生的所有風險由買方承擔和負責處理。
第四條 雙方的權利和義務
1、賣方應按照合同約定的時間、地點向買方交付車輛。
2、賣方應保證合法享有車輛的所有權或處置權。
3、賣方保證所出示及提供的與車輛有關的一切證件、證明及信息合法、真實、有效。
4、買方應按照合同約定支付價款。
5、對轉(zhuǎn)出本地的車輛，買方應了解、確認車輛能在轉(zhuǎn)入所在地辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)。
第五條 違約責任
1、賣方向買方提供的有關車輛信息不真實，買方有權要求賣方賠償因此造成的損失。
2、賣方未按合同的約定將本車及其相關憑證交付買方的，逾期每日按本車價款總額的 %向買方支付違約金。
3、買方未按照合同約定支付本車價款的，逾期每日按本車價款總額2%向賣方支付違約金。
4、因賣方原因致使車輛不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，買方有權要求賣方返還車輛價款并承擔一切損失；因買方原因致使車輛不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
5、任何一方違反合同約定的，均應賠償由此給對方造成的損失。
第七條 合同的生效
本合同一式貳份，經(jīng)雙方當事人簽字或蓋章之日起生效。
簽訂地點：
簽訂日期： 年 月 日
買賣合同 篇8
甲方：阿克蘇順鑫牧業(yè)有限公司
乙方：新疆維吾爾自治區(qū)高檢駐拜城縣賽里木鎮(zhèn) 村工作組
為使拜城縣賽里木鎮(zhèn)村畜牧業(yè)發(fā)展，農(nóng)民的經(jīng)濟收入提高，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，現(xiàn)就引進種羊相關事項簽訂如下協(xié)議：
一、甲方為乙方需要，在甘肅省古浪縣為乙方引進配種公羊只，懷胎母羊只。
二、在購買過程中一切費用由乙方負責（其中：運費19000元車、檢疫費2200元車、裝車費700元車、用工費1000元車）購母羊1370元只，種羊2350元只，以上共計費用元（大寫：元）。
三、付款方式：甲方運到乙方指定地點后乙方付清全部費用。
四、甲、乙雙方不得違約，若一方違約，應承擔全部經(jīng)濟損失，由甲方所在法院機關制裁，此協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各一份，雙方簽字后生效。其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：阿克蘇順鑫牧業(yè)有限公司乙 方：新疆維吾爾自治區(qū)高檢駐 拜城縣賽里木鎮(zhèn)七村工作組
代表人（簽字）： 代表人（簽字）：
開戶行：拜城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部
賬 號：8560100120101201246xx
年 月 日
買賣合同 篇9
出賣方：
買受方：
出賣方在位于祁陽縣城祁山路有一宗(進深 米*寬 米)國有出讓地有意出讓，買受人自愿買受賣方該宗門面地，依據(jù)有關法律法規(guī)，按照平等自愿、真實、守信的原則，雙方就宗地買賣事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 宗地概況
1、該宗地位于祁陽縣城龍山街道辦事處龍山社區(qū)祁山路。 2、宗地是國有出讓使用權、綜合用地類型，面積 平方米，進深 米，面寬 米，兩壕門面形式，出賣方已辦理《國有土地使用權證》，原土地使用權人為 ，國土證號祁國用( )第 號，原國土使用權人為 ，祁國用( )第 號。
第二條 交易形式、價款及付款方法
1、雙方以土地現(xiàn)狀成交，簽約付款后，出賣方交《國有土地使用權證》給買受方。宗地使用權歸買受方，買受人暫不變更使用權讓名稱，買受人以出賣人名稱辦理規(guī)劃報建手續(xù)，并在宗地上建設房屋。
2、宗地價款 萬元，簽約付 萬元，余款 萬
元交付土地使用證時一次性付清。
第三條 其它事項
1、按第二條交易原則，買受人以出賣人名稱在宗地上依法按規(guī)建房及合法的產(chǎn)權經(jīng)營行為。
2、買受人建房工程款辦理相關手續(xù)和經(jīng)營行為所產(chǎn)生的一切稅費，及相關的法律責任由買受人承擔，與出賣人無關。
3、出賣方必須及時配合買受人辦理宗地和宗地上建筑房屋產(chǎn)權證及產(chǎn)權轉(zhuǎn)移手續(xù)，并無償提供辦證時需由出賣方提供的資料。
本合同一式二份，雙方簽字生效，不得反悔。
出賣方：
買受方：
年 月 日篇(二)：土地買賣合同
根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國合同法》和其他法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)，雙方本著平等、自愿、有償、誠實信用的原則，訂立本合同。
第一條
本合同當事人雙方：
出讓人(甲方)：___________
住址：
電話:________________________;
受讓人(乙方)：___________
住址：
電話:________________________。
第二條
甲方確保：其已合法擁有出讓土地使用權，并同意將本合同約定土地的使用權轉(zhuǎn)讓給乙方;乙方確認：自愿以有償方式取得該土地使用權。
第三條
甲方出讓給乙方的土地位于________，出讓土地面積為___________，出讓土地編號為____________，出讓土地四至及界址點座標見附件。
第四條
土地費按每畝______________元計算,總額為_____________，大寫_______________，甲方同意在___年___月___日前將出讓土地交付給乙方。土地費由乙方向甲方一次性付清。
第五條
本合同項下的土地使用權為永久轉(zhuǎn)讓，無年期限制。
第六條
甲方保證該土地使用權沒有任何糾紛或其他權利限制，若發(fā)生買賣前已經(jīng)存在的任何糾紛或權利障礙的，概由甲方負責處理，并承擔相應的法律責任，給乙方造成經(jīng)濟損失的，由甲方負責如數(shù)賠償。
第七條
雙方均應按照誠信原則履行合同。任何一方違約，均應向另一方支付轉(zhuǎn)讓總額_________%的違約金，還應賠償對方實際發(fā)生的所有經(jīng)濟損失。
第八條
其他未盡事宜及國家政策變化需做調(diào)整的由雙方協(xié)商共同做出補充規(guī)定，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第九條
甲乙雙方均應認真履行本合同各項條款，如發(fā)生爭議或糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，則在本合同簽訂地人民法院通過訴訟方式解決。
第十條
本合同自雙方簽訂之日起生效。本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲方、乙方各執(zhí)壹份，市國土資源局執(zhí)壹份。
甲 方：
法定代表人：委托代理人：
日 期： 年 月 日
乙 方：法定代表人：________________________
委托代理人：________________________
日 期： 年 月 日篇(三)：土地買賣合同
賣 方： 河北xx地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司
營業(yè)執(zhí)照: 1xx
賣 方聯(lián)系地址：滄州市運河xx路xx開發(fā)辦公樓
買 方: 張xx 身份證號: 130xx
買 方聯(lián)系地址: 河北省黃驊市
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，合同
雙方在平等自愿、友好協(xié)商的基礎上，一致達成如下協(xié)議：
第一條：買賣之土地(以下簡稱該物業(yè))地址為： 滄州市運河區(qū)解放路 ，面積： 18467.1 平方米(以《國有土地使用證》面積為準)，地號: 15-1-1052 ;圖號： 4241.20-483.50 。
第二條：賣方持有該物業(yè)之權屬證明，賣方保證對該物業(yè)享有完整處分權，保證該物業(yè)沒有被司法機關查封，且出售該物業(yè)沒有侵犯第三人的權利，并保證本合同所載有關該物業(yè)的情況以及所提供的全部資料均真實、合法、準確、完整，否則賣方應承擔由此而引起的一切責
任，由于賣方的原因，造成該物業(yè)不能辦理交易過戶手續(xù)或與第三人產(chǎn)生糾紛的，由賣方承
擔全部責任。
第三條：買賣雙方同意該物業(yè)成交價為人民幣大寫： 壹仟萬元 整(小寫： 10000000 元)，買賣雙方間的實際付款方式如下：
1、買方于簽約后方式，支付賣方該物業(yè)人民幣： 壹仟萬元整。
第四條：賣方在交付該物業(yè)時必須付清一切有關該物業(yè)之雜費(如水電費、煤氣費、管理費等)過戶所需的稅費由賣方承擔。同時把合同
原件、交款發(fā)票原件等一并轉(zhuǎn)移給買方。賣方無條件配合買方辦理該物業(yè)權屬登記手續(xù)，
第五條：該物業(yè)以現(xiàn)狀售予買方，現(xiàn)狀是指 。
第六條：合同雙方如任何一方違約時，按交易價款的20%計算違約金，
同時違約方應承擔守約方因主張權利產(chǎn)生的有關費用。(如訴訟費、律師費等)。
第七條：本合同經(jīng)雙方簽名或蓋章后生效。
第八條：雙方約定的其他事項(對本合同及附件條款的修改或補充)：
第九條：本合同一式 2 份，買方執(zhí) 1 份，賣方執(zhí) 1 份。
賣方(簽章)： 買方(簽章)：
簽約日期： 年 月 日
簽 約 地：
【【精品】買賣合同范文錦集9篇】相關文章：
粵公網(wǎng)安備 44010602002712