通用裝修施工合同范本
在當今社會，人們對合同愈發重視，合同出現的次數越來越多，它可以保護民事法律關系。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編整理的通用裝修施工合同范本，歡迎閱讀與收藏。
通用裝修施工合同范本1
甲方(發包方)：_________
單位名稱：_________
電話：_________
住址：_________
通訊地址：_________
乙方(承包方)：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
聯系人：_________
身份證號碼：_________
電話：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
第一條工程概況
1.1工程地點：_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
1.3工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
1.甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
2.甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3.施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權利義務
1.開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;
2.參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
3.工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料;
4.房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運;
5.因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。
甲方：_________
乙方：_________
日期：_________
通用裝修施工合同范本2
發包人：________
承包人：________
手機：________
委托代理人：________
公司電話：________
依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的.基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1.1工程地點：_____________________________________________________________________________。
1.2工程內容及做法：(詳見施工圖)。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式。
(1)承包人包工、包料;(詳見預算清單)
(2)承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料;(詳見預算清單)
1.4工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
1.5合同價款：本工程合同價為：大寫：______元，小寫：______元。(詳見預算書)
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：
2.1發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份。
2.2發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(注：圖紙在發包人簽約付款后提供，設計費(大寫)_____________________元，由發包人支付(此項費用不在工程合同價款內)。
第三條發包人義務
3.1開工前______天，為承包人入場施工創造條件。清理出室內物品，以便不影響施工。
3.2提供施工期間的水源、電源并負責相關費用。
3.3負責協調與物業公司的相關手續及費用(裝修押金，垃圾清運費)。負責協調與鄰里之間的關系
3.4如需拆改原建筑物的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續及相關費用。
3.5施工期間發包人仍需部分施工該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。
3.6參與工程質量和施工進度的監督、竣工驗收。負責自備材料按工程進度進場。
第四條承包人義務
4.1施工中嚴格執行安全操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
4.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得影響鄰里居民的作息及環境污染。
4.3切實保證居室內給、排水管道的暢通。
4.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期，簽字確認變更聯系單。
第六條材料的提供
6.1由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。
6.2由承包人提供的工程主體材料(電線、水管、板材、油漆)，承包人應在材料運到施工現場后通知發包人，并接受發包人檢驗。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延。
(1)工程量變化和設計變更
(2)不可抗力的自然原因(如氣候等)。
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
7.2因發包人未按約定完成其應負責的工作影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
7.3發包人未按期支付工程款工期相應順延。
7.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第八條質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：按浙江省裝飾裝修地方標準DB33/1022—20執行。
第九條工程驗收和保修
9.1工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內參加驗收，驗收合格后，填寫工程竣工單。辦理移交手續并填寫工程保修單。
9.2未竣工驗收，發包人自行入住視作驗收合格。
9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電隱蔽工程保修期為5年，其他相關工程保修期為2年。(自備材料，自備成品除外)
第十條工程款支付方式
10.1合同生效后，雙方約定，發包人按以下方式直接向承包人支付工程款：
第一次：年月日(合同簽訂當日)，支付金額(合同總價的35%)：________________元。
第二次：年月日(木工進場時)，支付金額(合同總價的35%)：________________元。
第三次：年月日(油漆工進場時)，支付金額(合同總價的25%)：________________元。
第四次：安裝工程開始時，支付金額(合同總價的5%)：________________元。
10.2工程安裝前，承包人應向發包人提供工程決算書。發包人在接到決算書后日內如未有異議，即視為同意，同時發包人應向承包人結清工程尾款，利于安裝工程展開。
第十一條違約責任
11.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
11.2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
11.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由負責方賠償對方相應經濟損失。
11.4發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向承包人支付違約金3天，承包人有權采取停工措施。
11.5由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向發包人支付違約金元。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議的解決方式：_________
12.1由當事人雙方協商解決
12.2由有關部門調解
12.3協商或調解不成的，按下列第______種方式解決。
(1)提交_________________仲裁委員會仲裁。
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條幾項具體規定
13.1因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到小區內指定地點。
(如小區內無指定地點，垃圾須運至小區外，則屬于二次清運，二次清運費由發包人承擔)
13.2施工期間，發包人將外屋鑰匙交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責提供外屋新鎖，由承包人當場負責安裝交付使用。
13.3施工期間，承包人每天的工作時間為：上午______點______分至______點______分下午______點______分至______點______分
第十四條其他約定事項：
__________________________________________________________。
第十五條附則
15.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
15.2本工程施工圖及預算書作為本合同附件，發包方認可簽字生效，具同等法律效力。
15.3本合同簽訂后工程不得轉包。
15.4本合同一式______份，雙方各執______份。
發包人(簽字)：_________
承包人(蓋章)：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
____年____月____日
____年____月____日
通用裝修施工合同范本3
委任單位：____________
施工單位：____________
就____________裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：___________________________
二、工程地點：________________________
三、工程項目內容：________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造價為人民幣：____________________________________。
六、付款方式
1、合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。
2、開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)
七、材料設備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4、乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。
5、如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2、由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。
3、由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。
4、裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收
由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲。乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位(蓋章)：________
代表人：__________________
乙方單位(蓋章)：________
代表人：__________________
日期：____________________
簽訂合同地點：____________
【通用裝修施工合同范本】相關文章：
裝修施工合同范本（通用7篇）08-26
店面裝修施工合同范本12-23
關于裝修施工合同范本03-19
裝修施工合同范本格式03-22
裝修公司施工合同范本08-04
裝修瓦工施工合同范本03-25
標準裝修施工合同范本12-24
工程裝修施工合同范本04-29
裝飾裝修施工合同范本05-26
家庭裝修施工合同范本12-25